水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文，感谢您的阅读。
水平定向钻施工合同范文1
建设单位甲方：
施工单位乙方：
因工程需要，甲方委托乙方在本地进行通信管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。
第一条 工程名称级工程地点
1.工程名称：
2.工程地点：
3.乙方所负责施工的工程包括如下：
1移动通信过街管管道非开挖安装;
2其他约定：
1、甲方提供管材;
2、甲方负责管材的连接;
3、甲方负责非开挖管道施工坑的手续、开挖、出清泥土及路面还原;
4、甲主负责施工所需用水;
5、由于甲方原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。
第二条 施工费用收取标准、金额、方式及时间
1.每孔米200元φ75mm*6管，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准;
2.乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为_____元;
3.施工费用收取方式：
〖1〗甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：单道测量单道结算,如因甲方不予结算,乙方有权终止合同并从进场费用中扣除相应费用;
第三条 工程施工
1.施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期：
1甲方不具备施工条件而停工;
2由于甲方原因变更计划或提出修改施工图;
3甲方不按合同约定向乙方支付相应款项;
4甲方的其他违约行为，致使无法施工时;
5出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时;
2.乙方在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。
3.乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。
第四条 双方义务
一甲方的权利和义务
1、向乙方提出施工地点、线路走向、过路深度、出入土地点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据;
2、协调各有关部门的关系，办理相应的各种手续，并承担由此而发生的费用，确保乙方正常施工，施工中若遇到不可抗力因素时，经双方协商顺延施工期限或更改施工方案，若无法施工乙方有权放弃;
3、在施工中，甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查;
二乙方的权利和义务
1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求独立进行施工;
2、在施工前，乙方应详细了解所施工段的土质和管线，认真勘察施工现场，确立保质，确保安全的施工方案和技术措施;
3、应严格遵守安全文明施工有关规定;
4、做好全?a href='//' target='_blank'>咳嗽钡某浴⒆⒔煌?鞍旃?⒏飨盍偈鄙枋┎⒆ズ檬┕と嗽钡闹伟补芾砉ぷ?
5、对施工场地内的文物、古树名木及周围建筑物和地下管线实施保护;
第五条 合同的变更
甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条 争议的解决
在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。
第七条 其他约定
本合同一式 贰 份，双方各持 壹 份，经双方签字盖章后生效。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水平定向钻施工合同范文2
发包人全称：以下简称甲方
承包人全称：以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：电缆顶管工程 承包范围：包工、包工期、包质量、包安全
二、合同工期： 天
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延乙方施工管理员应作记录，甲方签字。
三、质量标准
工程质量标准： 合 格
四、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全
五、合同价款及调整
本合同采用 固定单价方式确定，电力顶管施工费： 。工程量: 米，工程总价：万仟佰元整￥
六、付款方式
双方约定的工程款支付的方式：待工程完工后 10 日内结清全部工程款。
七、双方责任
甲方责任：工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。
乙方责任：按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。
八、工程验收
工程完工后，甲方应在 7 日内组织验收完毕。
九、结算依据
本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。
十、安全文明施工
承包人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
十一、工程合同补充条款
1施工中，承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，工程承包人应当履行保修义务，承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。
3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。
4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部责任。
5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作包括道路，其相关费用由发包人承担。
6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料，若由于承包人横穿道路造成的损失，由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失，由发包方承担。
7 本工程施工过程中如引起质量事故承包方原因造成的，承包人赔偿发包人一切损失。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
